• 首页 > 法国 > Relance lot 4 Isolation - étanchéité - Marché de travaux - Réhabilitation de 234 logements - bâtiments K, L, M, N, O, P, R, T, U de la Résidence AUJAME à Commentry (03600).

加载中...

Relance lot 4 Isolation - étanchéité - Marché de travaux - Réhabilitation de 234 logements - bâtiments K, L, M, N, O, P, R, T, U de la Résidence AUJAME à Commentry (03600).

发布时间	所属地区	所属机构	语言
2023年10月28日	--	--	法语 (Français) 中文

EVOLEA

Relance lot 4 Isolation - étanchéité - Marché de travaux - Réhabilitation de 234 logements - bâtiments K, L, M, N, O, P, R, T, U de la Résidence AUJAME à Commentry (03600).

Type de marché : Travaux
Type de procédure : Proc.Adapt.
Date limite de dépôt des offres : 20/11/2023 à 12 h 00

AVIS

AVIS DE MARCHE

Initial

I. Identification de l'organisme qui passe le marché

Correspondant: Hélène CHESSEL
Nom de l'organisme acheteur: EVOLEA
Informations d'adresse: 6 place Maréchal de Lattre de Tassigny , 03000 Moulins
Téléphone: +33 470481600
Courriel: achat@evolea.fr
URL pouvoir adjudicateur: https://www.evolea.fr/">https://www.evolea.fr/
URL profil d'acheteur: http://evolea.e-marchespublics.com
Type d'organisme: Autre
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur: Logement et équipements collectifs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non

II. Description du marché

Nature de marché: Marché de Travaux
Objet du marché: Relance lot 4 Isolation - étanchéité - Marché de travaux - Réhabilitation de 234 logements - bâtiments K, L, M, N, O, P, R, T, U de la Résidence AUJAME à Commentry (03600).
Lieu d'exécution: commentry

III. Caractéristiques principales

Des variantes seront-elles prises en compte: oui
Caractéristiques principales: Relance lot 4 Isolation - étanchéité - Marché de travaux - Réhabilitation de 234 logements - bâtiments K, L, M, N, O, P, R, T, U de la Résidence AUJAME à Commentry (03600).
Toutes les prestations relatives à l'installation du chantier sont à la charge du lot 3 Revêtement des façades.

V. Durée du marché ou délai d'exécution

Nombre de mois: 40

VI. Conditions relatives au marché

Cautionnement et garanties exigés (le cas échéant):
Garantie de parfait achèvement (retenue de garantie de 5 % du montant initial du lot (taxes comprises))
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.

VII. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat

Autres renseignements demandés:
Situation juridique:
Le candidat peut présenter sa candidature sous forme d'un document unique de marché européen (DUME), en lieu et place des formulaires DC1 et DC2. En cas de groupement d'opérateurs économiques, chacun des membres du groupement fournira un formulaire DUME complété.

Capacité économique et financière:
1. Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.

Capacité technique:
1. Une liste des principales livraisons effectuées ou des principaux services fournis au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique.
2. Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat pour chacune des trois dernières années.
3. Une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché public.
4. Un certificat de qualification professionnelle établi par un organisme indépendant.

Niveau(x) minimal(aux):
4. Qualibat, ou carte professionnelle, et/ou K-BIS.

VIII. Type de procédure

Type de procédure: Procédure adaptée

IX. Critères d'attribution

Critères de jugement des offres: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés avec leur ponderation.
Prix - 65
Valeur technique - 30
Insertion - 5

X. Conditions de délai

Date limite de réception des offres: 20/11/2023 Heure locale: 12h00
Délai minimum de validité des offres: 90 jours

XI. Autres renseignements

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice: 23-167-04-00-R
Renseignements complémentaires:
Les offres peuvent être remises électroniquement
Valeur estimée hors TVA : 427785.00 EUR

XII. Adresses complémentaires

Renseignement d'ordre administratif:
Correspondant: Perrine BRECHIGNAC
Personne morale, Organisme, Etablissement: Achat foncier et transaction
Adresse: 6 Place de Lattre de Tassigny , 03000 MOULINS
Téléphone: +33 470481654
Courriel: achat@evolea.fr
Adresse internet: https://www.evolea.fr/

Renseignement d'ordre technique:
Correspondant: Perrine BRECHIGNAC
Personne morale, Organisme, Etablissement: EVOLEA
Adresse: 6 place Maréchal de Lattre de Tassigny , 03000 Moulins
Téléphone: +33 470481654
Courriel: achat@evolea.fr
Adresse internet: https://www.evolea.fr/

Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus:
Adresse internet: http://evolea.e-marchespublics.com

温馨提示：本网站为您提供准确和及时的招投标信息，但招投标信息存在着变更的可能，请您务必在交易前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求，有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
如果您对这篇招标信息有任何补充或修改建议，请告知我们。